合同协议是商业活动中必不可少的一环,它能够保护合同双方的合法权益。以下是小编为大家收集的合同协议范文,仅供参考,希望对大家起到一定的指导作用。
工程协议书
委托人(甲方):__________________。
受托人(乙方):__________________。
兹由甲方委托乙方办理工程审计业务,经双方协商同意共同遵守如下条款。
一、委托审计项目名称、目的______________________________________________________________。
二、委托审计的时间。
自_________年_______月_______日至_________年_______月_______日。
三、委托审计的方式。
______________________________________________________________。
四、双方责任。
(一)甲方须向乙方提供真实、准确的资料;
(三)乙方有为甲方所提供的资料、文件及审计报告书内容等进行保密的义务。
五、双方违约责任。
(二)甲方未同乙方协商而擅自变更或减除已签订的协议,不得索要已支付给乙方的款项;
(四)乙方在甲方的积极配合下,不能按期完成审计工作,或未同甲方协商擅自变更、减除乙签订的协议,应视为违约,违约金为总协议的25%。
六、收费标准及结算方式。
(一)收费标准:_____________________________________________。
(二)结算方式:按收费标准,经双方协定,由甲方预付乙方审计费_________元,待审计验证结束后一次结算。
七、其他事项。
(一)甲方须向乙方提供审计工作中必要的交通、食宿等费用;
(二)本协议经双方签字,并加盖单位的公章或合同专用章后,即发生法律效力;
(三)本协议正本一式三份,具有同等法律效力;
(四)如遇到国家有关政策调整、法律修改及其他不可抗力事件,导致甲、乙双方或任何一方无法履行本协议,所遗留问题由双方协商解决。
甲方(公章):__________。
法人代表(签字):______。
联系人:________________。
地址:__________________。
电话:__________________。
开户银行:______________。
帐户:__________________。
_________年_____月____日乙方(公章):__________。
法人代表(签字):______。
联系人:________________。
地址:__________________。
电话:__________________。
开户银行:______________。
帐户:__________________。
_________年_____月____日。
离婚协议书版本
协议人:林,女,年月日出生,民族,身份证号码,住市路号。
协议人刘林双方于年月日在民政局办理结婚登记手续。年月日生育儿子。因协议人双方性格严重不合,无法继续共同生活,夫妻感情且已完全破裂,现双方就自愿离婚一事达成如下协议:
一、刘与林自愿离婚。
二、儿子方由女方抚养,由男方每月给付抚养费元,在每月号前付清;直至付到18周岁止,18周岁之后的有关费用双方日后重新协商。(也可一次性付清抚养费)。
二天付清;此房内的家用电器及家俱归女方所有。
四、夫妻无共同债权及债务。若有债务,在谁的`名下则由谁来承担。
五、方可在每月的第一个星期六早上八时接儿子到其居住地,于星期日下午五时送回王居住地,如临时或春节探望,可提前一天与王协商,达成一致意见后方可探望。
本协议一式叁份,双方各执一份,婚姻登记机关存档一份,在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。
协议人:协议人:20年月9月18日。
离婚协议书版本
男方:,1973年5月27日出生,汉族,住成都市,身份证号码:_____,联系电话:_____。
女方:李,1988年6月25日出生,汉族,住成都市,身份证号码:_____,联系电话:_____。
双方于20__年5月4日在成都市青羊区民政局登记结婚,现因感情不和,自愿离婚,经双方协商一致,对有关事项,依《婚姻法》的规定达成如下自愿离婚协议书,供双方共同遵守:
一、男方和与女方李自愿离婚。
二、子女抚养:
1、双方于20__年7月2日生育有一个女儿,离婚后女儿由女方直接抚养生活,由男方每年给付抚养费(包括生活费、义务教育费)12,000.00元(大写人民币壹万贰仟圆整),在每年度的2月15日前付清,该款项汇至以下银行账户:账户名:;账号:,开户行:中国建设银行。上述款项付至孩子完成初中教育阶段止。高中教育阶段之后的有关费用双方日后重新协商。另,女儿的医疗费、参加培训班、兴趣班等费用由双方根据具体情况另行确定。
2、男方对女儿有探视的权利,女方应对男方的探视提供便利,女方应保障男方在女儿寒暑假假期均有与女儿共处的`时间,且两个假期的探视期限不少于15天,共处地点由男方确定。
三、夫妻共同财产的分割:
1、双方共同购置了位于成都市青羊区路2栋1单元2107号的楼房一套,登记在双方名下,属夫妻共有财产,双方同意出售,并且已经签订房屋买卖合同,在支付房价中介费、产权过户的税费、银行贷款以及其他相关费用后,按照男方享有60%、女方享有40%的比例分割,为确保资金安全,双方经协商确定,共同前往银行开具资金共管账号,对房价款进行共管。
2、双方无其他夫妻共同财产。
四、债权与债务的处理:
1、双方不享有共同债权。
2、双方承诺无共同债务,在婚姻关系存续期间所产生的债务,系个人债务,在一方名下的由该方承担,与另一方无关。特殊情况下,一方偿还了另一方的个人债务的,有权向另一方追偿。
五、本协议书一式三份,男女双方各执一份,办理离婚登记手续的婚姻登记机关存档一份。本协议自双方签字之日并经婚姻登记机关办理离婚手续后并效。
六、本协议书签订后,男女双方应当共同前往婚姻登记机关办理离婚手续。
男方(签章):女方(签章):
年月日年月日。
离婚协议书版本
女方:_____年__月__日生身份证号码:__________号。
男女双方于____年____月____日在__市____区民政局办理结婚登记手续,现因____,无法继续共同生活,夫妻感情已完全破裂,婚姻期间亦无生育子女,经双方同意协议离婚,结束婚姻关系,二人各奔前程,现就自愿离婚一事达成如下协议:
一、男女双方自愿离婚,并于__年__月__日至__省__市民政局办理离婚手续。
二、财产之分配:
(一)夫妻婚后购有坐落在____路____号的楼房一套,合同价人民币__万元,现值人民币___万元(包括房内装修内附属设施)。购房时以男方为主贷人贷款__万元,现尚剩余贷款本金__万元。该房购买时首付__万元,首付款来源于婚后双方存款。现协商该套房产归女方所有,由女方给付男方房屋折价款__万元,折价款计算公式为:房屋现价__万元—未还贷款本金__万元/2。女方给付男方的折价款__万元在两年内分3次付清:
第一次,办理完离婚手续当天给付人民币__万元;
第二次,办理完离婚手续的当年__月__日之前,给付男方人民币__万元;
第三次,办理完离婚手续的次年__月__日之前,给付男方人民币__万元。
女方若不按时支付,每逾期一日按逾期支付数额的'日万分之五支付逾期违约金。
男方有义务配合女方办理贷款主贷人变更手续,以及产权变更手续,相关变更手续在办理完离婚手续后即予以办理。若由于男方不予配合女方办理房产转移而给女方带来的不必要的损失,男方必须双倍返还。
(二)夫妻无共同债权及债务。若有债务,在谁的名下则由谁来承担。
(三)双方应当如实告知对方尚未知悉的债权债务,故意隐瞒或转移财产等不诚实行为造成相对方损失的,承担相应的法律责任。公平性补偿,由于离婚给一方生活带来困难,有能力的一方给予相应的经济补偿。
四、本离婚协议书所订各条,经双方同意切实履行,如有违约情事,或非法干扰他方,应受法律之制裁。
五、本协议书壹式五份,男女双方及见证人各执一份为凭,婚姻登记机关存档一份,在双方签字,并经婚姻登记机关办理相应手续后生效。
说明:我们双方均具有完全民事行为能力,自愿离婚,共同签署本协议。上述协议能自觉遵守,并保证不侵害国家、集体,及其他人的合法权益。
男方:______(签字)女方:______(签字)。
__年__月__日__年__月__日。
离婚协议书版本
住址:______。
乙方(女方)姓名:______性别:______身份证号码:______。
住址:______。
甲乙双方于______年______月______日在市民政局登记结婚,甲乙双方无财产、无子女。现因双方不和,导致夫妻感情完全破裂,已无法继续共同生活,故双方自愿离婚并达成以下协议:
第一条甲乙双方自愿协议离婚。
第二条子女抚。
甲乙双方在婚姻关系存续期间没有子女,故不涉及子女抚养事宜。
第三条夫妻共同财产的分割。
甲乙双方在婚姻关系存续期间没有共同财产,故不涉及分割共同财产。
第四条甲乙双方婚前个人财产的确认。
1、甲方婚前个人财产归甲方个人所有。
2、乙方婚前个人财产归乙方个人所有。
第五条债权债务的处理。
1、甲乙双方在婚姻关系存续期间无共同债权、债务,故不涉及分割处理夫妻共同债权债务。
2、如甲方或乙方存在个人债权债务,则由该方自行承担,另一方不负任何形式的法律责任。
第六条一方隐瞒或转移夫妻共同财产的责任。
甲乙任何一方不得隐瞒、虚报、转移婚内共同财产或婚前财产。如任何一方有隐瞒、虚报、转移、抽逃除上述个人婚前财产外,另一方发现后有权取得对方所隐瞒、虚报、转移的财产的全部份额,并追究其隐瞒、虚报、转移财产的法律责任,虚报、转移、隐瞒方无权分割该财产。
第七条帮助。
因生活困难,同意一次性支付补偿经济帮助金元给。上述应支付的.款项,均应于______年______月______日前支付完毕。
第八条违约责任的约定。
任何一方不按本协议约定期限履行支付款项义务的,应付违约金______元给对方(按支付违约金)。
第九条协议生效时间的约定。
本协议一式三份,自婚姻登记机颁发《离婚证》之日起生效,甲乙双方各执一份,婚姻登记机关存档一份。
第十条争议解决办法。
如本协议生效后在执行中发生争议的,双方应协商解决,协商不成,任何一方均可向人民法院起诉。
甲方(签名):______乙方(签名):______。
______年______月______日。
工程协议书
工程编号:合同编号:
深圳市建设工程施工合同。
(适用于招标工程固定单价施工合同)。
工程名称:工程地点:发包人:承包人:
20xx版。
编制说明。
本合同示范文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》等法律以及深圳市的相关法规,在20xx版《深圳市建设工程施工(单价)合同》示范文本的基础上,由深圳市建设工程造价管理站编制而成的。
本合同示范文本适用于深圳市行政区域内采用固定单价合同形式的招标工程施工合同,包括各类新建、扩建、改建、拆除的土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程、装修工程。本合同示范文本中所称招标工程,是指根据《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例》规定应当招标且实际通过招标进行发包的工程。
本合同示范文本由“协议书”、“通用条款”、“专用条款”、“补充条款”及“附件”五部分组成。建设工程承发包双方采用本合同示范文本签订施工合同时,不得对“通用条款”部分进行调整;并应将“协议书”、“专用条款”及“附件”中须双方约定的事项予以明确;同时可根据工程的具体情况在“补充条款”中补充约定合同内容。未经编制单位许可,任何单位和个人不得以营销目的复制、抄袭本合同示范文本或其中的任何条款内容。
目录。
工程协议书
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)。
甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》,经协商一致,对签定工程质量保修书。
1、乙方所完成的工程,在通过有关部门竣工验收后,在质量保修期内,应主动向甲方或者甲方委托的项目物业管理公司进行工程使用过程回访,知晓自己所承担施工的工程存在哪些质量缺陷,便于双方。
总结。
经验,在以后的工程施工中得以解决提高。
2、回访时间为质量保修期开始后每月回访一次,直至质量保修期届满。
3、回访对象为:甲方或者甲方委托的项目物业管理公司。
二、工程质量保修范围和内容。
1、乙方在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担施工合同约定的所有施工承包范围内工程质量保修责任。
2、凡属于乙方原因造成的工程各部位的质量问题或其他缺陷,及由于乙方维修造成业主的相关损失,均属于乙方保修责任范围,不属于甲方责任。
三、
质量保修期。
保修期限为壹年,实际的保修期从工程实际竣工验收并交付使用之日起计算。
四、质量保修金:本工程质量保修金按本工程结算总价的%计取。
五、质量保修金的返还:质保期满壹且乙方在质保期内正常履行义务后7个工作日内由甲方无息退还。
六、质量保修责任。
1、保修期内凡属乙方原因出现质量问题,乙方应免费维修、更换;如因甲方使用不当或保养不善引起的故障或设备损坏,乙方负责有偿维修(只收取材料费,不收取人工费)。
2、保修期内更换的配件必须是原厂商生产的新配件,换下的配件属于乙方的财产,更换上去的配件则成为甲方的财产。
3、在保修期内,一般情况下乙方应在接到甲方事故通知后的48小时内派人进行维修,发生紧急抢修事故的,乙方在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
4、发生下列情况时,甲方可委托他人修理,因此产生的一切费用(包括但不限于人工费、材料费、违约赔偿金、因此给甲方造成的其他损失)由甲方直接从质量保修金内扣除,不足部分由乙方在5日内补足,并补足原有的质量保修金:
(1)乙方未能按照甲方的要求派人修理或在合理期限内无法修复;
(2)乙方对同一部位经两次维修仍未修复的5、质保期内如出现设备、材料更换情况,则所更换设备、材料的质保期从更换之日起重新计算。
6、在保修期内,由于乙方质量问题引发的任何安全事故问题,责任均由乙方承担。
7、若因乙方拖延,推诿而导致业主一切损失的,或因此造成甲方(或负责管理该项目的物业管理公司)经济损失和法律责任时,而相关质保金总额又不足以支付的,甲方(或负责管理该项目的物业管理公司)有权向乙方追索,直至向人民法院提起诉讼。
8、乙方每次维修完毕,应负责将施工现场清理干净,并取得业主和甲方(或物业公司)的验收签字。
9、以上保修期保修回访记录,以及乙方是否履行保修责任,最终以业主和甲方(或物业公司)签字认可为准,若无业主和甲方(或物业公司)签字,甲方将拒付应付的保修金。
本工程质量保修书作为施工合同附件,与施工合同具有同等的法律效力,其有效期限至保修期满。
(甲方):(乙方)。
法定代表人或委托代理人(签字):法定代表人或委托代理人(签字):
联系电话:联系电话:
经办人(签字):经办人(签字):
合同签订时间:
工程协议书
发包人:
承包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。
二、承包范围:
承保范围:综合楼内外墙漆(包工、包料、包安全、包验收)。
三、合同工期:开工日期:20xx年7月20日,竣工日期:20xx年8月20日。
四、质量标准等级。
工程质量标准:本工程质量标准必须符合中华人民共和国国家标准和xx省地方标准,如果xx省地方规定标准高于国家标准,按其中xx省地方规定的标准执行,如果xx省地方规定标准低于国家标准的,按国家标准规定的执行,工程质量等级按样板施工及验收。
五、工艺要求:按图纸要求施工。
六、合同价款结算方式。
外墙:按实际施工面积每平方米人民币15元结算。所有空间包括:门窗、阳台不得计算。线条按15元/米计算。
内墙:按实际施工面积结算,每平方米人民币14元。
楼面葡萄架,按展开面积每平方米19元结算。
七、付款方式。
内外墙完工付工程款的80%,余款待工程竣工验收后一次性付清。保修金按国家规定留3%。一年后付清。
八、质量要求。
承包人确保漆面3年不褪色,否则无条件返工,并承担相关费用。
九、安全。
承包人应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。
承包人应保证安全生产,听从现场管理人员的指挥和安排,由于承包人安全措施不力或违章操作,不听劝阻,参照公司管理奖罚制度给予重罚,若因承包人自身原因造成的一切安全责任事故,均由承包人承担,一律与发包人无关。如果没有按时完工,每天罚款300元。
承包人必须自己配合提供水电场地,十、本合同一式二份,发包人一份,承包人一份,双方签字盖章后生效。
发包人:承包人:
年月日年月日。
工程协议书
为共同搞好……工程项目的施工生产工作,顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的.《建筑工程施工合同》,甲乙双方就该工程的钢筋工部分工程量内容劳务承包(包括自负、低耗品、劳保用品)等事宜,经协商达成协议,签定本合同,供双方信守。
1、工程名称:
2、工程地点:
4、工程承包方式为包工不包料、工程施工内容:图纸内所有钢筋工工程量;按工程实际建筑面积结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效,才能进行施工。
5、双方商定本工程工期 90 天,乙方需按时、按质、按量完成全部施工及安装项目。即自 年 月 日起计。
6、乙方签订合同前必须交付 5万 元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求,退还给乙方。
7、承包范围及价格:范围:钢筋制作、绑扎、机具、扎丝、所有焊接、试件取样、焊药。价格:按建筑面积,每平方米28元(含基础)。
1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。
2、对工程质量、进度进行监督检查,及时办理验收结算。
3、甲方指派人员参与或监督工程施工,甲方所派人员的行为,甲方应予以承认。
4、及时履行乙方的其他协助义务。
1、乙方派出专职工地分项班组长,负责合同的履行,按图纸的要求组织施工,保质、保量按期安成施工任务,解决乙方负责的各项事宜。
2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定,对施工现场的防火安全负责。
3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工,做好各项质量施工和检查。
4、工程完工未移交甲方之前,负责对现场和施工成品进行保护。
5、乙方必须无条件服从甲方管理安排
1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。
2、主体封顶验收后,甲方支付乙方已完成工程量款的90%
3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。
4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不给予办理;
1、本工程甲方施工的材料,应为符合设计要求的合格产品,分别在工程施工之日前三日之内,由甲方采购供应到工地现场。甲方提供的材料、设备,发生了质量问题和规格差异,对工程造成损失,由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。
1、甲方的责任:甲方原因影响工期相应延长,造成乙方损失,不能按时提供材料、设备;不能按期支付工程款,甲方承担相应的费用。
2、乙方的责任:不能按照工期开工或中途无故停工,影响工期相应损失,由乙方承担。对竣工验收后,保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题,由乙方免费维修。乙方在施工过程中,违反操作常规,造成人员伤害,由乙方负责。
3、由于乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应以及时修复或赔偿。
1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。
2、施工过程中,甲方提出变更设计、停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求,两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价(因停工等原因造成的材料浪费)等费用清单。
3、隐蔽工程在隐蔽前,由乙方通知甲方到场验收,甲方两天内不验收,乙方可自检后隐蔽,并如实填写隐蔽记录,甲方应予以承认。
1、由于甲方原因,在施工当中导致延期或中途停工,除顺延工期外,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方应支付乙方 1000 元;甲方不按合同的约定预付工程款,每拖期一天,按付款金额的 1% 加付滞纳金。
2、按甲方和乙方协定的施工进度计划,由于乙方原因,逾期完工,每逾期一天,乙方支付 1000 元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
本合同经双方签字后生效,如有不尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成,双方同意向 人民法院起诉。
工程协议书
发包方:(以下简称甲方)。
承包方:(以下简称乙方)。
一、工程名称:长安区教师花园小区4#、5#楼。
二、工程地点:西安市长安区青年南街。
三、承包方式:只包工不包料(含所有施工机具)。
四、承包内容:室内外填土及夯实。
五、承包单价:室内填土元/m3、室外填土元/m3(含灰土)。
六、付款方式:乙方完成承包范围内的全部工作内容并经甲方验收合格后,甲方付给乙方全部工程款。
七、质量及工期要求:
1、回填土厚度不大于300㎜、压实系数不小于0.94同时高、表面平整度等技术指标必须符合国家验收规范要求,对不符合要求的乙方必须返工处理,并承担因此造成工期延误而给甲方带来的损失。
2、因乙方原因造成中途停工或退场的损失,由乙方全部承担,并按乙方以完工程量的60%进行结算。其余40%不予结算。
八、安全要求:
1、乙方必须遵守甲方现场的一切规章制度,对不服从甲方管理的人员甲方有权勒令其退场。
2、乙方应随时检查自己的用电设备状态是否正常,发现问题应立即停电检修,不得带病作业。
3、乙方在施工中应经常教育职工注意安全,对因乙方违规操作而造成的人员伤亡或财产损失甲方概不负责。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程协议书
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商,甲方租用乙方工程车,车号 ,承运土方一事,达成如下协议。
1、
2、 甲方租用乙方工程翻斗车,车主姓名结算方式:经双方协商500米内每车500米以外一公里以内每车元。车干够天结算一次运费。因拖延时间不结账乙方有权停车。在停车期间造成的损失由甲方承担。
3、
4、
5、 施工地点: 甲方提供油料,驾驶员食宿。 在施工期间因甲方造成停工,甲方赔偿乙方损失,按每天每辆车 元计算。
6、 如因甲方手续不全,导致执法部门扣车,损失由甲方承担,也按每车每天
7、
8、 如因乙方车辆正常而无故停车,责任其损失由乙方承担。 在施工中,因驾驶员违章操作造成的安全事故,由乙方自己承担,如山体滑坡、塌方、落石等造成的车辆损失及人身安全由甲方承担。
9、 如有未尽事宜,双方友好协商解决,如协商解决不成,交由乙方居住地人民法院裁决。
10、 本协议一式两份,双方各执一份,自签字之日起生效。
甲方:乙方:
年月 日 年月 日
工程协议书
委托人名称(甲方):
受委托人名称(乙方):
甲方委托乙方对如下工程项目进行审计,经双方协商达成如下协议,以资共同遵守。
一、委托审计项目情况
(一)工程项目名称:
(二)工程建设规模:
(三)工程送审造价:
二、委托审计的范围和要求
(一)审计范围
1、检查标底及投标预算的编制质量;
2、检查施工、采购合同订立是否规范;
3、检查甲方确定的材料、设备采购价格是否合理;
4、检查施工、采购合同的执行情况;
5、检查项目批复概算、建设标准、建设内容实施的情况;
6、检查设计修改、设计变更是否合规、合理,是否符合有关程序及对工程造价的影响;
7、检查工程款支付情况;
8、检查过程资料形成的合规性;
9、《贵州省教育厅20xx年省属高校日元贷款基建项目工程结算审计实施方案》规定的审计范围。
(二)审计要求
4、对超出招、投标书外的工程量、工程项目、报价等作出书面意见;
5、对已形成资料的合规性、合理性、完整性作出评价;
7、提供“审计报告”一式捌份。
(三)审计人员要求
1、乙方按上述审计范围和要求成立项目审计组,并报教育厅审计处和甲方审计处备案;
2、审计组成员必须具备工程造价执业资格,其中审计组长
必须是国家注册造价工程师。
三、审计时间
(一)跟踪审计时间:本协议生效之日起至项目竣工验收之日。
(二)竣工结算审计时间:
1、进行跟踪审计的项目:自竣工验收之日起40天内完成。
2、单独进行竣工结算审计项目:自委托协议生效之日起30天内完成。
四、双方责任
(一)甲方责任:对资料的真实性、完整性、合规性负责。除发票可以采用复印件加盖法人公章的形式提供外(但必须保留发票原件备查),其他资料都应提供原件,并按黔教审发 [20xx]121号文的要求签署《被审计单位承诺书》。
(二)乙方的责任:按照《贵州省省属高校基建工程项目审计实施细则》和《贵州省教育厅关于组织中介机构对省属高校基建项目审计的管理办法》的相关规定执行;对出具的《阶段性审计报告》和《竣工结算审计报告》的真实性、合法性负责。
五、费用标准及付费方式
(一)费用标准根据贵州省物价局文件黔价费 [20xx]327号文规定,经甲乙双方协商确定,按以下标准计算审计费用:
1、基本审计费按送审工程造价的 ‰计取;
2、审减部分审计费按审减金额的 %计取。
(二)付费方式
本协议生效后一周内,甲方预付乙方审计费用人民币 元,以后按阶段性审计报告支付审计费,待乙方正式出具《竣工结算审计报告》后一周内结清审计费用尾款。
六、本协议一式捌份,甲方伍份、乙方贰份、报送教育厅审计处备案一份,自甲乙双方签章后即生效。
七、未尽事宜,甲乙双方协商解决。
甲 方:(单位签章) 乙 方:(单位签章) 负责人:(签章) 负责人:(签章) 联系人:联系人:
地 址:地 址:
电 话:电 话:
协议签定日期:年月 日
工程协议书
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等自愿、公平和诚实信用原则,双方就建设工程承包事项协商一致,签订本承包合同,双方共同遵照执行。
一、工程名称:____________。
二、工程地点:____________。
三、工程内容:土建部分,水电等
四、工程工期:____________。
五、工程质量要求:合格
六、工程包工总约:万元左右。
八、工程价款的拨付及结算方式:基础完工付总造价的15%以后每层付总造价的10%,余下的10%工款程待工程验收合格后一次性凭税务发票付清。留下5%为工程质保金三年后,没工程质量问题,一次性付给乙方。
九、本工程由乙方按工程施工的进度计划供应材料,其规格、型号等均由甲方核验,签证,方可使用。
十、考核验收:本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算:
1、安全生产:乙方应加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。
2、工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。
3、文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
十一、甲方责任:
1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好日常监管工作。
2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
3、负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。
4、按照合同约定,按时足额向乙方支付工程款。
十二、乙方责任:
1、按甲方的各项交底要求,严格按国家操作规范和施工验收规范,精心组织施工。
2、按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。
3、按合同约定按时足额支付各工种承包费用。
4、严格执行安全协议书中的规定,落实施工现场安全生产措施,做好各项基础工作。
(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。
(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员,应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。
6、乙方应加强对劳务作业人员的管理,自觉遵守各项管理规定。
十三、甲、乙双方在签订本合同时,必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。
1、安全生产协议书;
2、治安、保卫、防火等协议书。
十四、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项,可另行约定。
十五、违约责任:
1、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:
(2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时,应向乙方支付违约金5‰的违约金,甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失,并顺延延误的乙方工作时间。
2、当发生下列情况之一时,乙方应承担违约责任:
(1)乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付____元的违约金;
(2)乙方施工的工程质量不符合合同约定的质量要求,但能够达到国家规定的最低标准时,乙方应向甲方支付5000元的违约金。
(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时,应向甲方支付____元的违约金,乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失,延误的乙方工作时间不予顺延。
3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
十六、本工程甲方委派____为现场负责人,乙方委派____为现场负责人,共同负责履行本合同的各项约定。
十七、争议:
甲、乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决。如协商不成的,可向工程所在地法院提起诉讼。
十八、本合同自签定后即生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。
十九、本合同未尽事宜,甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份,双方各执壹份。
三份,甲方执二份,乙方执一份。
甲方:(合同章)____________
乙方:(合同章)____________
法定代表人:____________
法定代表人:____________
委托代理人:____________
委托代理人:____________
地址:____________
地址:____________
电话:____________
电话:____________
开户银行:____________
开户银行:____________
帐号:____________
帐号:____________
______年______月______日
工程协议书
甲方(发包方):联系方式:
乙方(承包方):联系方式:
甲方给予乙方装修工期为20xx年20xx月日,在无特殊情况下,双方不得拖延时间,如出现重大问题,哪方责任由哪方负责。
承包方式为乙方包清工(只包水电、泥工、木工、油漆)。
关于材料供应的约定:全部工程用材料均由甲方提供并负责到工地。(包括油漆刷、滚筒等)。
甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应该按时供应到现场,乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异,乙方应及时向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程损失的,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经甲乙双方共同验收,由乙方负责组织施工,由于施工工艺不当造成的材料损失,由乙方负责赔偿。
为了保证工程的正常进行,乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料清单。甲方应该按时提供乙方所需的材料。由于甲方提供材料延误,造成的工程延误后果由甲方承担。
5、按图纸、协议完成水电、泥工、木工、油漆工程量,如有改动需要甲乙双方协商决定。工程量详细清单见后页。
6、付款方式:工程包工总额_________元,本合同签订后,甲方支付__________元,中期支付_________元,实际竣工验收后一次付清。
7、乙方责任:乙方应保质保量,按时完工,如乙方出现装修质量问题,甲方有权拒付工程款。
8、以上协议望共同遵守,未尽事宜,双方再协商。
9、本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。
甲方签字:联系方式:
乙方签字:联系方式:
工程协议书
单位名称(甲方):
住所:
法定代表人:
联系电话:
工程师姓名(乙方):
联系电话:
身份证号:
家庭住址:
紧急联系人:
联系电话:
因甲方公司业务发展需要,需聘用_______(级别)工程师,乙方持有_______(级别)工程师执业资格证书,其具备_______(级别)工程师职位任职资格。经甲、乙双方友好协商,甲方同意聘用乙方,乙方同意_______(级别)工程师证书在甲方单位使用,并达成如下协议:
合同期限为___年,从______年___月___日至______年___月___日止。其中试用期为____个月,从______年___月___日至______年___月___日止。
1、甲方安排乙方从事________________工作。
2、甲方有权根据生产经营需要及乙方的能力、表现调整乙方的工作,乙方有反映本人意见的权利,但未经甲方批准,乙方须服从甲方的管理和安排。
3、乙方应按时,按质,按量完成甲方指派的任务。
1、甲方需为乙方提供符合国家规定的安全卫生的工作环境,保证乙方人身安全及人体不受危害的环境条件下从事工作。
2、甲方根据乙方岗位实际情况,按照甲方规定向乙方提供必要的劳动防护用品。
在乙方被聘用期间,甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术、安全生产及各种规章制度的教育和训练。
1、甲方实行每周工作____天,______小时,每天______小时工作制。上下班时间按甲方规定执行。
2、乙方享有国家规定的法定节假日,婚假,丧假、计划生育假等有薪假日。
甲方确因生产(工作)需要乙方加班时,按照上海市和甲方的有关规定给予乙方一定的经济补偿或相应时间的补休。
1、甲方一次性支付给乙方1年的工资(税后),共计人民币:_________元整。(_________元)。
2、支付方式为银行转账(税后金额)。甲方收到乙方有效资料并录入系统后支付一半费用:_________元,主管部门审核通过后付清余下费用:_________元。
1、乙方因生、老、病、伤,残、死,甲方按国家和上海市有关规定处理。
2、甲方按照国家和上海市的有关规定按期为乙方缴纳养老,医疗,失业,公积金等社会保障。
3、甲方在生产经营状况良好的情况下,为乙方购买的商业保险,在保险期内,甲方有权变更或撤消险种。
4、乙方因病或非因工负伤需治疗的,按照《劳动合同规定》之规定,给予相应的医疗期。乙方在医疗间的工资待遇、医疗费用等按照国家和本地区及甲方的有关规定处理。
1、乙方应遵守国家的法律、法规及甲方依法规定的各项规章制度。
2、乙方应遵守甲方规定的工作程序、保密规定等制度。
3、乙方违反劳动纪律和甲主的规章制度,甲方可按奖惩规定给予批评、教育、处罚,直至解除劳动合同。
1、经甲、乙双方协商一致,劳动合同可以解除。
2、乙方有下列情形之一的,甲方可以解除合同:
(1)在试用期间,发现不符合录用条件的;
(2)严重违反劳动纪律或者甲方的规章制度的;
(3)严重失职、营私舞弊,对甲方利益造成重大损害的;
(4)被依法追究刑事责任或劳动教养的。
3、在下列情形之一的,甲方可以解除劳动合同,但是应当提前30日以书面形式通知乙方本人:
(2)乙方不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;
(4)甲方濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难,确需裁减人员的。
4、有下列情形之一的,乙方可以通知甲解除劳动合同:
(1)在试用期内的;
(2)甲方以暴力或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;
(3)甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或提供劳动条件的;
(4)乙方因其它情况需要辞职,需在一个月前以书面形式通知甲方。
5、乙方有下列情形之一的,甲方不得随意解除劳动合同:
(1)患病或负伤,在规定的医疗期内的;
(2)女职工在孕期、产期、哺乳期内的;
(3)法律、法规、规章、规定的其他情形。
解除劳动合同的经济补偿,按《劳动合同规定》执行。
6、对于乙方在本合同期内由甲方出资培训,乙方因个人情况辞职或离职,在培训期内的按培训费的100%赔偿,并退还任职最后三个月薪金;在培训结束后的,将酌情减免培训费的赔偿金额。
1、乙方若因病不能上班时,可凭医院出具的有关证明,享受甲方规定的一年七个工作日的有薪病假。
2、当有薪病假日累计超过七天后,甲方将按规定从乙方工资中扣除相应金额。
甲、乙双方任何一方违反劳动合同,给对方造成经济损失的,应根据损失情况和责任大小,依据国定的有关法规和企业依法制定的规章制度及双方约定的事项,承担一定的经济补偿。
1、甲、乙双方履行本合同和因辞退、除名、开除乙方而发生劳动争议时,可由甲、乙双方协商解决。
2、若双方不能协商解决的,可由争议的一方向___________劳动争议仲裁委员会申请仲裁。不服从仲裁裁决的一方,可在收到仲裁裁决书即日起十五天内,向_________人民法院提出诉讼。
1、本合同一式二份,甲乙双方各执一份。未尽事宜,双方可另行商定。
2、本合同未尽事宜,按照《劳动法》、甲方的有关规定执行。
3、本合同条款如与国家法律、法规和政策相悖时,以国家法规政策为准。
甲方(盖章):
______年___月___日
乙方(签字):
______年___月___日
工程协议书
发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)。
现甲方将架子工程采用单包形式发包给乙方施工,为了明确双方权利及义务、确保工程质量及施工进度,根据《中华人民共和国合同法》及有关规定。现经双方协商达成如下条款协议:
一、承包内容。
1、项目名称:城北公交客运站场综合车间。
2、工程地址:鹤城区盈口乡炉天冲村。
3、承包性质:单包形式(包括整个工程架子及人工工资)。
二、承包价格。
此工程总面积约有2万平方米(具体以实际工程图纸为准)单价为60平方米,总造价约有132万元。
从基开台所有架子工程按图纸建筑面积计算。
三、
付款方式。
1、施工阶段:甲方按乙方施工进度付给乙方适应生活费,其余费用由乙方自行垫付。
2、待工程竣工验收合格后,甲方付给乙方总工程款70%。
3、剩余30%四个月这内甲乙双方一起办理工程结算。
四、施工工期。
乙方必须近照甲方整体施工方案和施工组织设计安排施工,主体工程必须在20xx年6月15日前完成木工所有工程。
本工程质量要求为优衣工程,在施工过程中乙方必须按照国家现行质量验收和甲方要求设计进行施工。
六、施工安全。
乙方必须建立安全施工管理制度,对工人加强安全教育工作,做到“安全第一,文明施工。”如乙方在施工过程中生的安全事故,其责任和一切经济损失一权由乙方承担,甲方不承担任何法律及经济责任。
七、其它。
1、待工程每完成一层,乙方必须清理其层的全部架子材料及架子扣件、钢管全部,待工程完工扣件、钢管按甲方所指定的地方归堆。
2、本协议未清事宜,甲乙双方另行协商解决及签订补充协议。
3、本合同一式二从,甲乙双方各执一从,双方签字确认后生效,工程结算账清后失效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
甲方签字:乙方签字:
工程协议书
为做好学生就业推荐工作,保障学校和学生的正当权益,解决学生就业问题,特签订如下合同:
一、甲方责任
1.负责提供良好的学习、生活环境及完善的教学设施;
2.按国家相关专业课程设置要求安排课程,并配置相关专业教师授课;
3.在乙方毕业前三个月或毕业后三个月,负责将毕业生推荐到_________相关单位工作。
二、乙方责任
1.严格遵守国家法令和学校的各项规章制度;
2.学完本专业规定全部课程,全部科目考试合格,道德操行评分合格;
3.服从学校管理和工作安排。
三、待遇及费用
1.学校保证所推荐的单位试用期间每月总收入不少于_________元;
3.面试期间学生的差旅费、住宿费由学生本人负责,学校不给予补贴;
4.无须学校推荐就业的学生,可退还就业推荐费。
四、违约及责任
2.乙方在校就读期间,出现以下情况之一者,甲方不予推荐就业,由乙方自谋职业:
(1)未能通过甲方组织的全部课程考试;
(2)有打架、斗殴或其它严重违纪行为、影响恶劣;
(3)受记过或以上处分(被撤消处分除外);
(4)未按甲方规定交清学、杂费,就业推荐费或其他所欠费用者,或中途退学、转学。
3.乙方有下列情形者,学校不再安排就业:
(1)不服从学校安排或学校通知面试而不到达三次者;
(2)学校安排成功,学生已同意就业而不上班者;
(3)就业后无正当理由自己辞职或因主观原因被单位辞退者。
五、其它约定
1.学生一经报名交费,如因学生本身原因中途退学或被学校开除,学校一律不退费。
2.本合同一式两份,双方各执一份,同具法律效力。
甲方(盖章):_________ 乙方(签字):_________
法人代表(签字):_________