现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。
合同管理真题篇一
第 1 题 (单项选择题)
《中华人民共和国招标投标法》要求必须招标的项目是()。
a.恢复建设项目
b.利用国际援助资金的项目
c.涉及秘密项目
d.使用专有技术项目
正确答案：b,
第 2 题 (单项选择题)
某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械 未到场向工程师递交了延期开工1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日，承包人在自检合格后提交了竣工验收报告，工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的施工期应为()。
a.自2月1日始，至12月5日止 b.自2月1日始，至12月20日止
c.自2月5日始，至12月5日止 d.自2月5日始，至12月20日止
正确答案：a,
第 3 题 (单项选择题)
材料采购合同当事人任何一方不能正确履行合同义务时，均应以()的形式承担违约赔偿责任。
a.违约金
b.继续履行
c.赔偿损失
d.赔偿价差损失
正确答案：a,
第 4 题 (单项选择题)
《建设工程委托监理合同(示范文本)》规定，委托人的责任不包括()。
a.委托人选定的质量检测机构试验数据错误
b.因非监理人原因的事由使监理人受到损失
c.委托人向监理人提出赔偿要求不能成立
d.监理人的'过失导致合同终止
正确答案：d,
第 5 题 (单项选择题)
依据《建设工程施工合同示范文本》的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是()。
a.监理工程师的索赔处理决定不具有强制性的约束力
b.索赔处理应尽可能协商达成一致
c.只能向有合同关系的对方提出索赔
d.监理工程师可以对证据不充分的索赔报告不予理睬
正确答案：d,
第 6 题 (单项选择题)
fidic《施工合同条件》中的暂列金额是()的一项款额。
a.不计入合同价格之内
b.用于不可预见项目使用
c.由工程师或承包商代表控制使用
d.专门用于承包商施工范围内工程使用
正确答案：b,
第 7 题 (单项选择题)
工程师必须对隐蔽工程在()进行检查验收。
a.试车前
b.隐蔽前
c.隐蔽后
d.试车后
正确答案：b,
第 8 题 (单项选择题)
建设工程施工合同管理中，有关承包人要求延期开工的说法，不正确的是()。
a.如果承包人未在规定时间内提出延期开工要求，则工期不予顺延
b.工程师在接到延期开工申请后的48小时内未予答复，视为不同意承包人的要求
c.如果是承包人要求的延期开工，则工程师有权批准是否同意延期开工
正确答案：b,
第 9 题 (单项选择题)
某项目施工需要办理爆破作业的批准手续，但没有及时获得批准，给承发包双方都造成一定损失，则( )。
a. 承包人的损失都由发包人承担b. 发包人的损失都由承包人承担
c. 双方的损失各自承担d. 双方的损失都由审批部门承担
正确答案：a,
第 10 题 (单项选择题)
某施工项目保修期内，发现存在涉及结构安全的质量问题，则修复方案应当由 ( )提出。
a.发包人
b.设计单位
c.承包人
d.监理单位
正确答案：b,
第 11 题 (单项选择题)
按照fidic《施工合同条件》的规定，因非承包商原因导致不能进行规定的竣工检验，工程师应以()签发接收证书。
a.本该进行竣工检验日
b.缺陷通知期内补充检验通过日
c.工程实际移交日
d.业主实际使用日
正确答案：a,
第 12 题 (单项选择题)
承包人()将竣工工程交付发包人，施工合同宣告终止。
a.竣工验收合格后14天内
b.竣工验收报告经发包人认可后28天内
c.自发包人收到竣工结算报告后28天内
d.收到竣工结算款14天内。
正确答案：d,
第 13 题 (单项选择题)
供货方供应的砌体的砌块，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用()计算交货数量。
a.查点法
b.理论换算法
c.衡量法
d.经验鉴别法
正确答案：a,
执行政府指导价的合同，合同当事人一方未在交付期限内交付合同标的时，依据《中华人民共和国合同法》的规定，遇价格下降时，应按()执行。
a.原价格
b.市场价格
c.新价格
d.原价格和新价格的平均价
正确答案：c,
第 15 题 (单项选择题)
因设备制造原因试车达不到验收要求，由该()负责重新购置或修理，承包人负责拆除或重新安装。
a.发包人
b.设备采购方
c.设计单位
d.承包商
正确答案：b,
第 16 题 (单项选择题)
工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由()承担责任。
a.发包人
b.监理人
c.设计人
d.承包人
正确答案：a,
第 17 题 (单项选择题)
建设工程合同纠纷由()的仲裁委员会仲裁。
a.工程所在地
b.仲裁申请人所在地
c.纠纷发生地
d.双方协商选定
正确答案：d,
第 18 题 (单项选择题)
暂列金额实际上是一笔建设单位方的备用金，()可以发布指示，控制使用暂列金额，发布变更指令，审查承包商索赔要求。只有当承包商按工程师的指示完成暂列金额项内开支的工作任务后，才能从其中获得相应支付。
a.工程师
b.发包人
c.承包人
d.分包人
正确答案：a,
第 19 题 (单项选择题)
将施工索赔分为工期索赔和费用索赔的依据是()。
a.索赔目的
b.合同条款
c.索赔事件性质
d.索赔客体
正确答案：a,
第 20 题 (单项选择题)
在施工合同履行过程中，()是错误的。
a.工程师可发出口头指令，并在48小时内予以书面确认
c.承包人认为工程师指令不合理，不允许提出疑义
d.承包人对工程师的错误指令不承担责任
正确答案：c,
合同管理真题篇二
1.《建设工程委托监理合同》的标的是( )。
a.技术 b.服务 c.行为 d.酬金
答案b
2.专用条件是对通用条件的( )。
a.补充 b.修改 c.补充和修改 d.解释说明
答案c
3.委托监理合同的通用条件是( )。
a.标准条件 b.修改条件 c.专用条件 d.补充条件
答案a
4.委托人和监理人签订合同的根本目的是( )。
a.选择合适的监理单位
b.确定监理的范围
c.监理报酬的计算
d.明确双方的权利和义务关系
答案d
5.在选择工程施工分包单位方面，监理人有( )。
a.选定权 b.批准权和否决权 c.建议权 d.直接指定权
答案b
6.监理人获得奖励办法可根据( )，在专用条件相应的条款内写明。
a.双方协商确定的办法
b.当地的标准水平
c.国家颁布的合理化建议奖励办法
d.监理人的要求
答案c
7.由于非监理人的原因而使监理工作暂停超过( )以上，监理人可按照规定，单方面终止合同。
a.一个月 b.二个月 c.五个月 d.六个月
答案d
8.委托监理合同赋予监理人的权利不包括( )。
a.获得酬金权利
b.终止合同权利
c.获得奖励的权利
d.工程设计的建议权
答案d
9.监理人实施监督控制权时，征得委托人同意，可以发布的指令不包括( )。
a.开工令 b.停工令 c.复工令 d.验收令
答案d
10.《建设工程委托监理合同》规定，下列( )应属于附加监理工作的范围。
a.审查认可施工承包商的施工方案和进度计划
b.不可抗力事件发生后的善后工作
d.发包人要求监理人协助办理的.与政府行政管理部门的外部协调工作
答案d
11.监理合同示范文本规定，因( )，属于监理服务的额外工作。
a.承包方原因，导致施工进度延误，监理单位需延长监理工作的时间
b.委托人要求增加的监理工作范围
c.委托人原因导致施工合同终止，致使监理业务终止后的善后工作
d.承包方原因，使监理工作受到阻碍，而增加的工作内容
答案c
12.关于委托人提供物质服务的说法，错误的是( )。
a.属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人
b.如果约定应由委托人提供的设备而由监理人自备，应给监理人适当的经济补偿
c.物质服务是免费向监理人提供的合同专用条件约定的设备、设施和生活条件
d.一般不包括交通设备、办公用房和生活用房
答案d
13.关于委托人提供的人员服务说法错误的是( )。
a.委托人应免费向监理人提供职员和服务人员
b.涉及监理服务工作时，委托人所提供的职员可以从监理工程师或委托人处接受指示
c.监理人应与委托人提供的服务人员密切合作，但不对他们的失职行为负责
d.人数和服务时间应在专用条件中写明
答案b
14.按照《建设工程委托监理合同》规定，执行监理业务过程中，( )不违反监理人员应遵守的职业道德。
a.向其他人泄露委托人申明的秘密
b.从承包方获取提前工期奖金
c.帮助承包人完善施工组织设计
d.鼓动承包人就发包人的违约行为索赔
答案c
15.监理合同生效日指的是( )。
a.合同签字日
b.合同履行日
c.合同磋商日
d.合同起草日
答案a
16、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应( )。
a、由承包商承担的风险责任
b、给予费用补偿并顺延工期
c、给予费用补偿但不顺延工期
d、给予工期顺延但不给费用补偿
答案d
17、fidic《施工合同条件》的“缺陷通知期”，是指( )。
a、工程保修期
b、承包商的施工期
c、工程师在施工过程中发出改正质量缺陷通知的时限
d、工程师在施工过程中对承包商改正缺陷限定的时间
答案a
18、下列财产中，( )不得抵押。
a、土地所有权 b土地使用权 c、房屋 d、交通运输工具
答案a
19、工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为( )
b、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期
d、停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延
答案b
20、合同争议的解决顺序为( )
a、和解—调解—仲裁—诉讼
b、调解—和解—仲裁—诉讼
c、和解—调解—诉讼—仲裁
d、调解—和解—诉讼—仲裁
答案a
合同管理真题篇三
(每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
1、工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由( )承担。
a.发包人
b.承包人
c.工程师
d.承包人和发包人共同
2、对已经发生法律效力但尚未履行或者尚未完全履行的合同，因当事人一方的意思表示或者双方的协议而使债权、债务关系提前归于消灭的行为称为( )。
a.合同解除
b.合同转让
c.合同变更
d.权利和义务同时转移
3、施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，或者在施工合同的履行中规定以债务人的人身作为担保的约定，都属于( )条款。
a.有效的合同
b.效力待定的合同
c.可变更、可撤销的合同
d.无效的合同
4、在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利l0%，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据《合同法》的规定，甲、乙之间的买卖合同因( )。
a.欺诈而可撤销
b.胁迫而可撤销
c.胁迫而无效
d.显失公平而无效
5、无权代理的情况不包括( )。
a.没有代理权而为代理行为
b.经过被代理人追认的.行为
c.代理权终止为代理行为
d.超越代理权限为代理行为
6、执行政府定价或政府指导价的合同，逾期提取标的物或者逾期付款的，( )。
a.按原价格执行
b.按新价格执行
c.遇价格上涨时，按新价格执行;价格下降时，按原价格执行
d.遇价格上涨时，按原价格执行;价格下降时，按新价格执行
7、不适用于变更施工顺序、加速施工、删减工程量等事件的索赔方法是( )。
a.比例计算法
b.网络图分析法
c.分部组合估价法
d.定额估价法
8、下列关于合同法律关系的表述，错误的是( )。
a.合同法律关系的主体决定了合同法律关系的性质
b.合同法律关系的主体可以是自然人、法人、其他组织
c.合同法律关系包括合同法律关系主体、客体和内容三个要素
d.合同法律关系是由合同法律规范所调整的、在民事流转过程中所产生的权利、义务关系
9、监理合同自( )生效。
a.合同签字之日起
b.合同登记之日起
c.工程开工之日起
d.监理工程师进驻现场之日起
10、监理合同中的“额外工作”是指正常工作和附加工作以外的工作，即非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过( )d的准工作时间。
a.14
b.21
c.42
d.84
11、 甲公司欠某供应商1 000万元货款，现甲公司分立为乙、丙两家公司。关于甲公司分立后的l 000万元债务的清偿问题的说法，正确的是( )。
a.应当由乙、丙两公司承担连带清偿责任
b.乙公司与丙公司均不承担清偿责任
c.应当由甲公司承担全部债务
d.应当由乙公司承担全部债务
12、 工程师确认调整金额后作为追加合同价款，与工程款同期支付。工程师收到承包人通知后( )d内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整。
a.7
b.14
c.28
d.34
13、 监理合同的有效期即监理人的责任期，是以( )来判定的。
a.约定的日历天数
b.完成正常监理工作预定的时间
c.《建设工程委托监理合同》中注明的完成日
d.监理人是否完成了包括附加和额外工作的义务
14、 下列关于施工合同履行过程中竣工验收后管理的表述中，不正确的是( )。
a.发包人在验收后l4 d内给予认可或提出修改意见
b.竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人承担工程保管责任
c.需要修改缺陷的部分，承包人应按要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用
15、 由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做( )。
a.费用索赔
b.工期索赔
c.工程加速索赔
d.工程变更索赔
16、 当发包人委托的监理工程师与发包人派驻代表的职责发生交叉或不明确时，应当由( )。
a.发包人明确双方职责，且无需做出通知 、
b.监理单位明确双方职责，并以书面形式通知发包人
c.监理单位明确双方职责，且无需做出通知
d.发包人明确双方职责，并以书面形式通知承包方
17、 根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，工程师发出暂停施工指示的起因不包括( )。
a.内外部条件的变化
b.发包人应承担责任的原因
c.协调管理的原因
d.承包人的原因
18、 合同缔结过程中，当事人一方或双方因自己的过失而致合同不成立、无效或被撤销，应对信赖其合同为有效成立的相对人赔偿，基于此项信赖而发生的损害称为( )。
a.连带责任
b.违约责任
c.保证责任
d.缔约过失责任
19、 主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是( )。
a.指定代理
b.法定代理
c.转代理
d.委托代理
20、 发包人要求提前竣工的竣工协议的内容不包括( )。
a.提前竣工的机器设备要求
b.发包人为赶工应提供的方便条件
c.提前竣工所需的追加合同价款
d.承包人在保证工程质量和安全的前提下，可能采取的赶工措施
合同管理真题篇四
考生分享：一年考过四科的经验一年一度的监理考试又要报名了。能否顺利通过考试对每位考生都有着不同的经济效益和社会效益。一年考过四科是每位考生都期盼的。那么，以下就介绍一下我一年考过四科的经验。
参加监理考试的人，多半是人到中年，工作繁重，家中也是老、少都须要照顾。那么为了生计还要参加考试，可见难度之大。我09年就是在母亲过世，孩子高考的情况下考过了四科。可见，时间上我们就不充裕。以前谁炫耀自己两个月考过四科，我心里在想：他是吹牛。但是09年我通过实践，证明了这个愿望是可以实现的。
通常情况下，监理考试二到四年能考过也算英雄好汉了。那么自己就要在心里念叨：我要把别人四年的复习时间用在一年中;即便您很聪明，也要对自己说：慢鸟先飞，勤能补拙。
思想上的准备做好之后，就要做物质上的准备。我觉得参加一个讲解透彻的培训班是很必要的。但重要的是讲解透彻，如果像和尚念经的讲法就不要让他来浪费你的时间和精力了。而一个讲解透彻的培训班会让你站在巨人的肩膀上――节省你的时间，让你掌握的都是该考的，而考试不会出现或不影响你的及格率的知识老师会提醒你不必死扣――你的时间和脑力都是有限的哦。我在听培训之前就知道自己人到中年的记忆力怎样;那么上课之前我就买了一mp3。除了注意听讲以外，还把老师的讲解录了音。培训结束之后首先精听一遍录音，再掌握教材的知识。但是人到中年，属于自己的时间很少，那我做饭时、坐车时、睡觉前――一切时间都可以听mp3，而且带上耳机不影响任何人。有时你听的时候头脑会溜号，但时间长了也会深深地刻入你的大脑。虽然时间紧、任务重，但我不赞成熬夜，我觉得学习要讲求效率。头脑清醒就会收获很多，还不觉得辛苦。
假如您没有听说哪个班讲的精彩，及格个率高，那么就自学。对教材有了大概印象后就做历年试题，反复地做，直至卷后满分。题不在多，掌握才行!
考生分享：考注册监理工程师的一点心得技巧
本人考结构一注和监理均一次高分通过，平时用功较多，但未吃二遍苦，因此总的说还是合算的。以下是关键点：
1.结构：常用规范(混凝土，钢结构，砌体，地基，荷载)深入研读，其他规范如施工验收等浏览一下即可。研读方式举例：按规程某条文(主条文)中的公式可求出计算结果，此结果还须参见另一条文折减，考试时没有时间把这些参见条文弄全，极易答错，平时用功时可将参见条文记在主条文边。
监理：“要览”深入读记，不能理解时看“教材”。死记是记不住的，理解了才能记住。
3.平时多作题。书上的题做错的要用铅笔打上记号，回头可只作错题，不要将答案写在题上。此条对监理很重要!
4.监理多选题：单选题是拿分的关键，多选题是通过的关键!!怎样答多选题?少选!abcde中100%吃准的才选，否则别选!
5.考时注意：发卷前深呼吸，暗示自己状态很好能考好。心情烦躁嫌老师还不发卷别的考场已发+挤车+邻桌打手机屁话多偷看+座位太小+外面太吵者还不如退场逛街去。
考试中途要去洗手即使不想洗手。要洗脸，冷水。
一门考后：及时吃饭，然后找地方靠一靠，树下最好，补氧。
考生分享：考取国家注册监理工程师资格的几点体会
国家监理考试是规范监理行业、提高监理工程师执业水平的重要途径，对于统一监理工程师的标准和与国际接轨都有着重要的意义。考取国家监理工程师资格，并经注册，才能以监理工程师名义执业，并取得签字权，所以，考取国家监理工程师资格，是工作的需要。目前，在监理行业中，国家注册监理工程师不足三分之一，多数监理单位对有证者都是来者不拒，所以，考取国家监理工程师资格，对于个人就业也大有好处。
一、认真读透几本书
目前，国家监理工程师执业资格考试每年五月份举行一次。教材为2003年版，共七本书，即《监理概论》、《信息管理》、《合同管理》、《质量控制》、《投资控制》、《进度控制》、《监理相关法规文件汇编》。另有国家监理协会组织编写的'两本《监理教材辅导资料》(上、下)也应一并学习。
应试者除熟读教材外，还应阅读年度考试大纲，每年考试大纲规定的考试范围，会有少许变化，所以，考试大纲是不可不读的。大纲中要求“掌握”的内容，考题可能会灵活多变，不但要深刻理解，还要会计算。要求“熟悉”的内容，也是考试题量比较大的内容，也要熟记。要求“了解”的内容，考题可能会直来直去，比较容易解答。由于考试题量较大，考点较多，所以教材必须通读，熟读，有选择的重点阅读是不可取的。
二、从自身的实际情况出发作好充分准备
案例分析题每题应在40分钟内做完，必须在4小时内做完全部6道题，如果做不完，丢分就较多，及格的可能性就小。年龄大，解题慢的考生要在提高速度上下工夫，关键是熟练，熟能生巧，要自己总结经验和技巧，以提高速度。
案例分析题的复习准备，切忌只看不练，要多动手做一些典型题，这样才能在考试时迅速进入角色。
要知道梨子的滋味，就要亲口尝一尝。参加一次考试，体会就深刻多了。
三、考场应试要点
1、理清各考试科目的内容和涉及的书目。《基本理论与相关法规》科目考试时间为2小时，涉及《监理概论》、《信息管理》和《相关法规》的部分内容，《合同管理》科目考试时间为2小时，涉及《合同管理》和《相关法规》的部分内容，《三控制》科目考试时间为3小时，涉及《质量控制》、《投资控制》和《进度控制》，案例分析科目考试时间为4小时，涉及全部七本书，这些对于单科不及格者是更要清楚的，免得走弯路。
2、先易后难，巧答试题。在一定的时间内把全部试题答完，达到及格水平，除了熟读教材外，还应掌握一些答题方法和技巧。
对于单选题，四个供选答案中只有一个最正确，选对得1分，选错得0分。要想及格，单选题必须得高分。做单选题时，如果对答案熟悉，可直接选中，如果对答案不熟悉，可采用排除法，去掉三个错误答案。每题应在一分钟内完成，特别费时间的计算题可适当放弃几道，有时间再回来研究，必须保证把全部题做完。无论对答案是否熟悉，无论是否已计算出结果，都要选一个答案做答，切不可空题。
多项选择题有五个供选答案，至少有两个正确答案和一个错误答案，每题2分，选择了错误答案，该题得零分，正确答案没有全部选出，则选中一个得0.5分。每道题做题时间不应超过1.5分钟。多选题中计算题比较少，应试者要在此挤出一定时间来处理其他疑难问题。对于多选题，没有把握的答案一定不要选，宁可少选，不可多选。多选题的得分率一般要低于单选题，所以，要提高成绩，就应在多选题上下功夫。
单选题和多选题还要把涂答题卡的时间留够，考试前要把2b铅笔削好。
3、注意审题，把握重点。监理资格考试能否通过的关键还在于《案例分析》题。案例分析题考核应试者在实践中分析问题解决问题的能力，是对全部监理知识的综合性考核。解案例分析题要求知识全面，逻辑性强，考题不难，但面比较宽。回答不完整，或答非所问，是丢分的主要原因。
解案例分析题，首先要认真审题，透彻理解题意;答题时，充分利用已知条件，如果有没用上的已知条件，就要引起注意，错误可能就发生在这里。
解题时，应先做计算题，因为刚进考场头脑清醒，不容易出现差错，做对了，容易得高分，甚至得满分。计算题一般比较简单，如果后做，万一计算有误，丢分就较多，实在可惜。
案例分析题的解答，要与教材保持一致，不要自己另立观点。回答问题，要直来直去，语言精练，观点明确，切中要害。
2011年注册监理工程师复习三大绝招吃透教材
一、合理安排时间，紧扣大纲，吃透教材
从历年考试可以看出教材以大纲为线，将教材的一个个知识点串起来。由于按规定要求只有工程师以上职称之后从事监理工作三年才有考试资格，大部分同志已是单位骨干，工作担子重，看书时间少，而象监理概论性知识必须进行重复记忆。因此，提议参加考试的考生首先针对自身的情况进行合理安排，尽量保证有充裕的时间进行学习。其次，紧扣大纲，对大纲中要求掌握的知识点，在教材中必须理解、吃透，对大纲中要求了解的内容对照教材中的相关知识点了解其主要内容即可。但是对于教材中新增别的章节内容要多加关注，因为此内容在以往的考题中没有，极易出题，所以我们要多加关注，要费点心思。尽量提高得分率。
二
文档为doc格式
合同管理真题篇五
1.下列哪个不是技术上复杂的建设项目的建设阶段()。
a.初步设计
b.技术设计
c.施工图设计
d.方案设计
2.下列哪个不是民用建筑工程设计的阶段()。
a.方案设计
b.初步设计
c.施工图设计
d.技术设计
3.初步设计的内容根据项目类型不同而有所变化，一般来说，它是项目的()。
a.基础设计
b.宏观设计
c.微观设计
d.方案设计
4.在履行合同过程中，经()同意，监理人可按照合同约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。
a.发包人
b.中间人
c.买受人
d.出卖人
5.监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的()天内完成核查。
a.20
b.14
c.17
d.9
6.监理人提出的到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到()天内审核完毕。
a.15
b.7
c.12
d.14
7.关于竣工试验，下列说法错误的是()。
a.承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人
b.监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间
c.承包人应提前14天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人
d.承包人按照合同约定提交竣工文件、操作和维修手册后，进行竣工试验
8.工程完工后，提交工程竣工报告，申请竣工验收的单位是()。
a.建设单位
b.设计单位
c.施工单位
d.监理单位
9.下列工作中，不属于验收委员会或验收组的主要工作内容的是()。
a.审查档案资料
b.评定工程质量
c.签订交工验收证书
d.编制移交生产准备情况报告
10.分项工程可由()检验批组成。
a.若干个
b.不少于十个
c.不少于三个
d.不少于五个
11.检验批和分项工程是建筑工程施工质量基础，因此，所有检验批和分项工程均由()组织验收。
a.监理工程师或建设单位项目技术负责人
b.监理工程师
c.建设单位项目技术负责人
d.总监理工程师
12.施工现场质量管理检查表由()填写。
a.施工单位
b.监理单位
c.建设单位
d.总包单位
13.单位工程完工后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向()提交工程验收报告。
a.监理单位
b.政府质监部门
c.检测单位
d.建设单位
14.通过对《工程建设标准强制性条文》内容的不断完善，将逐步形成我国的工程建设()与国际惯例接轨。
a.技术标准体系
b.质量保证体系
c.质量标准体系
d.技术法规体系
15.在编制竣工收尾计划时，项目经理要突出抓好建立竣工收尾计划、()两个环节的组织管理基础工作。
a.落实总体计划
b.落实年计划
c.落实竣工收尾计划
d.落实月计划
16.施工过程质量控制，应以()的控制为核心。
a.质量控制点
b.施工预检
c.工序
d.隐蔽工程和中间验收
1.发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全等内容，并且要()。
a.规定偏离的范围和计算方法
b.检验、试验、试运行的具体要求
c.承包人负责提供的有关设备和服务
d.对发包人人员进行培训和提供有关消耗品
e.为承包人提供启动资金
2.发包人要求中的功能要求包括()。
a.工程的目的
b.工程规模
c.性能保证指标(性能保证表)
d.产能保证指标
e.工程预算
3.发包人要求中的工程范围包括()。
b.工作界区
c.发包人提供的现场条件：包括施工用电、施工用水、施工排水
e.人员的委派、安排。相关技术人员的雇佣
4.承包人的设计范围国际上一般分为()三个阶段。
a.概要设计
b.设计扩展
c.施工文件
d.施工图设计
e.技术设计
5.初步设计的内容根据项目类型不同而有所变化，一般来说，它是项目的宏观设计，包含项目的()等内容。
a.总体设计
b.工艺流程
c.设备选型和安装
d.工程量清单及项目概算
e.工期，耗时
6.工程总承包合同变更范围包括()。
a.设计变更范围b.采购变更范围
c.施工变更范围
d.发包人的赶工指令、调减部分工程和其他变更
e.承包人的`临时设计创新
7.采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准()。
a.工作名称、内容和数量
b.投入该工作所有人员的姓名、专业(工种)、级别和耗用工时
c.投入该工作的材料类别和数量
d.投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时
e.投入的工程项目名称及监理人员数
8.工程总承包合同的合同价格与支付款项有()。
a.合同价格
b.预付款
c.工程进度付款
d.延期赔偿金
e.质量保证金
9.工程总承包合同的最终结清条款应包括()。
a.最终结清申请单
b.最终结清条目表
c.最终结清证书
d.最终结清合约书
e.支付时间
10.一局竣工合同示范文本通用条款规定，进行竣工检查试验后，竣工检验的工作程序和双方责任包括()。
a.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见
b.需要修改施工缺陷补分，承包人应该修改并承担修改费用
c.需要修改因涉及原因造成的缺陷，承包人修改后费用由发包人承担
e.检验后14天内不提出修改意见，视为竣工检验报告被认可
11.工程总承包合同中，承包人提交竣工验收申请报告的条件包括()。
a.合同范围内的单位工程和工作已完成并符合合同要求
b.发包人已支付竣工结算价款
d.监理人已经出具质量评估报告
e.发包人支付竣工结算款之前
12.在工程质量验收各层次中，总监理工程师可以组织或参与()的验收。
a.检验批
b.分项工程
c.分部工程
d.单位工程
e.子单位工程
13.在单位工程或子单位工程质量验收时，应对其是否符合设计和规范要求及总体质量水平做出评价，其综合验收结论由参加验收的()共同商定。
a.建设单位
b.设计单位
c.监理单位
d.工程质量监督机构
e.施工单位
14.建设工程满足了竣工验收的条件，即应组织竣工验收，竣工验收的依据有()。
a.工程质量体系文件
b.工程施工组织设计和施工质量计划
c.工程施工承包合同
d.工程施工图纸
e.质量检测功能性试验资料
15.施工单位应推行()全过程质量控制，应有相应健全的质量管理体系。
a.工序控制
b.操作层
c.生产控制
d.组织控制
e.合格控制
16.检验批合格质量应满足()规定。
a.中控项目合格
b.保证项目合格
c.一般项目合格
d.具有完整施工操作依据、质量检查记录
e.基本项目合格
17.监理责任主要有()。
a.违纪责任
b.违法责任
c.违约责任
d.连带责任
e.违章责任
18.下列关于参与工程建设各方面质量责任或质量职责的说法，正确的有()。
a.监理单位在开工前，负责办理工程质量监督手续
b.建设单位对按合同约定采购的建筑材料负质量责任
c.由于监理单位的原因造成的施工质量责任由监理单位负责
d.施工单位必须按图纸和施工技术规范标准组织施工
e.勘察设计单位对所编制的勘察设计文件的质量负责
(一)单项选择题
1.d2.d3.b4.a5.b6.d7.c8.c9.d10.a
11.a 12.a 13.d 14.d 15.c 16.c
(二)多项选择题