承包协议书优秀

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退，写作可以弥补记忆的不足，将曾经的人生经历和感悟记录下来，也便于保存一份美好的回忆。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

承包协议书优秀篇一

乙方：_________

身份证号码：_________

印刷加工：在确认打样品后按订单交期提前3天交货。

工作地点：甲方公司提供的场地、设施、设备、工具等，乙方派出印刷师傅及1-2名印刷工。

印刷质量标准;

1、乙方前期制作应按提供样品之要求按时、按质完成，印刷品质量以样品为准验收;甲方应负责有关内容的及时校核确认以及收货验货。

2、甲方委托乙方印刷塑料件，甲方有权要求乙方提供样品确认。在乙方提供确认样时，甲方应完成所有的确认修改工作。如因甲方原因在确认后仍需要进行修改，甲方同意视修改内容额外支付的费用。

4、印刷品的色差范围不良应不超过样品的2%，其他如需检验的项目按国家行业标准有关平印刷品的质量标准验收。

5、甲方对印刷质量有任何异议，须在交货后三个工作日内提出。

乙方责任;

1、乙方对承印样品、印板、半成品、成品及印刷品的样本应当妥善保管，不得损毁。

2、乙方必须严格按照本印刷承包协议书规定的印数，不得擅自加印、多印。

3、乙方完成委托印刷业务后，应当认真清点印刷品数量，登记台账，并根据本印刷承包协议书的规定将印刷成品、印板、校样等全部交还甲方，不得擅自留存。

4、乙方应自觉保护甲方提供的一切用于印刷的样品及原件，不得擅自提供给任何第三方作任何用途。

5、交货数量同意允许2%的不良品，甲方有权选择是否按印刷承包协议书单价接收超产品。若甲方不接收，乙方须按印刷承包协议书单价从印刷承包协议书总价中扣除相应金额，甲方有权要求乙方补足所缺产品。

6、印刷好后按订单数量结算工资，产品按价格表上工价结算《附价格表》。

7、承包结束时，乙方应将甲方提供的场地、设施、设备、工具、油墨数量、等辅助材料全部清还甲方，配合甲方完成清算工作。

八、本印刷承包协议书一式两份，甲乙双方各执一份，同样有效。

甲方：_________乙方：_________

承包协议书优秀篇二

乙 方：xx县xx乡xx村村民肖xx

经甲乙双方多次协商，就甲方旗下的洼落电站长期承包给乙方管理达成如下协议。

1、甲方自愿将洼落电站的生产管理承包给乙方，乙方也自愿承包甲方洼落电站的生产管理任务。

2、乙方在承包管理期间，不得违反甲方的意愿擅自将洼落电站的生产管理权转包给他人。

3、乙方在承包管理期间，必须遵守甲方的各项管理制度，服从甲方管理、调度安排。

4、乙方在承包管理期间，必须依法对电站的安全生产、人员安排、技术培训等进行认真负责的管理，不得违反甲方的相关管理规定。

5、乙方在承包期间，对电站的安全生产、乙方管理不善，由乙方负责。

6、承包工资按发电量计算，即每度电3分计算，按月支付。此费用包括人员工资、社会保险费、医保费，但不包括维护费。

7、乙方必须认真作好洼落电站的安全生产，必须服从电力公司的调度命令，不得违规操作。如有违规操作，由此造成的一切后果由乙方自行负责承担。

8、若无正当理由，甲方不得擅自解除本合同，不得将洼落电站承包给他人管理。若甲方违反本合同规定，擅自将洼落电站承包给他人，所造成的一切后果由甲方自行承担。

9、甲方必须按时足额支付乙方的承包工资及维护费用，若甲方不能按时支付乙方的承包工资及维护费用，所造成的停工停产及其它损失由甲方承担。

10、地方关系的协调，乙方负责对乡、村、社等地方关系及农民的协调和沟渠的日常维护。其费用已包含在承包工资中，甲方不在另支付。

11、本协议为长期合法有效协议，未经双方同意，任何一方不得擅自解除。

12、本协议一式三份，甲乙双方各执一份，金鼎担保公司备案1份。

甲方： 乙方：

年 月 日

承包协议书优秀篇三

承包人：

签订日期：

合同编号： tssx-20xx-土建- （ 工）

木工清包合同

甲方：浙江钱江建设集团有限公司北海福地工程项目部（以下简称甲方） 乙方： （以下简称乙方） 甲乙双方遵照公平、自愿、诚信的原则，为明确双方的责任、权、利关系并结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本协议，并严格履行。

一、工程名称：

北海福地项目一期工程。1#、10#房的所有木工加工安装任务。

二、工程地点：

威海市初村镇。

三、工程内容：

土建工程，多层1#、10#房的所有木工工作(乙方包质量、包安全、包进度、包综合达标的承包方式，工作量按甲方分配，如乙方进度、质量、文明施工、配合工作达不到甲方要求，甲方有权随时减少乙方工作量)。

四、合同工期：

开工日期：暂定20xx年 月 日开工（实际开工以甲方通知为准）

合同工期：以甲方施工进度计划表为准

1、本工程为劳务清包专业工程内部承包方式。

2、乙方承包土建工程施工中所需的各种施工机具和设备及电箱电器设备、包安全文明施工、包质量、包工期、包竣工验收的承包方式。

3、履行甲方和业主签署的合同内容。

六、合同价款的结算以及承包工作范围、单价：

1、乙方以一次性价格包死进行承包，自负盈亏，如设计没有变更，工程所定单价及合同总价均不作调整，甲乙双方约定以竣工图纸建筑面积作为结算面积的依据。

2、清包单价按设计图纸建筑面积计算，木工每平方米 元，工作范围为：图纸设计要求的所有结构木工内容。乙方除包清工外，还应负责本工程的安全、质量、进度、文明施工及材料节约等。单价中包含：完成该分项所需要的所有人工费、铁钉、铁丝、步步紧、海绵条、小型机械（大小圆盘锯、手提电机、龙门锯、锯片、电焊机）、皮尺、劳动车、雨衣、雨鞋、太阳灯具、分电箱、扎丝、电焊机、焊条、电钻等以及机械所需的电缆线、电箱、劳防用品等；管理费、利润、往返车旅费、工期奖、质量奖、配合文明施工、配合上级单位检查用工、间隙性误工及施工场地内所有临建工程、一切费用。

模板定位件的焊接。模板材料人工转运。

（6）每层模板拆除后对模板、木料进行拔钉、刷油、修补、分类整齐堆放于指定地点，钢管、扣件、螺杆的整齐堆放。

（7）如支模过程中发生涨模、跑模，项目部派人凿平修补按80元/m2扣除。所引发的后果及一切费用将在以后的工程款结算中扣除，涨模的砼和漏浆清理工作必须自觉完成。

（8）工程结束后现场所用的周转材料必须按项目部要求清理、拔钉分类堆放整齐。（如铁钉不拔，扣建筑面积5元/m2）

七、质量要求

1、乙方必须严格按照设计图纸和国家有关验收规范精心组织施工，并认真做好质量自检、互检工作。若有必要甲方可在砼工程拆模后，对砼结构平面做一次粉刷厚度的灰饼，以确认砼工程完成后的几何尺寸，并对砼质量作出评定和决定采取补救措施与否。

2、若因乙方施工质量而引起的返工、罚款、工料费等均由乙方承担，结算时予以扣除。

八、双方责任

1、乙方严格遵守和服从甲方各项规章制度，并履行本分包合同的各项条款。

2、乙方应对进场工人进行安全教育，加强职工安全意识，做到文明施工，严格按《工程建设安全生产管理规定》进行施工，杜绝一切重大事故的发生，如乙方违规操作所造成的事故，所产生的一切费用将由乙方承担全部责任。

3、双方约定安全事故：乙方承担1万元以下安全事故的医疗费用，另外休息的人工、人工费补贴等一切费用由乙方承担；医疗费1万元以上的由甲乙双方各承担50%，另外休息的人工、人工费补贴等一切费用仍由乙方承担。如由自身原因打架斗殴、酒后闹事、违章操作等所产生的一切费用由乙方承担，另外甲方将按照安全协议条款重罚。

4、乙方要加强职工文明方面的教育和管理，做到生活区、宿舍内清洁、整齐，不私拉乱接电线，做好职工思想工作，不得在工地内打架闹事，发生上述情况所产生的费用及后果均由乙方自负。

九、工程款支付方式

以二幢楼为一个付款单位，进度款支付：第一次付款，二幢楼三层结构施工完成，支付乙方完成工程量的约50%工程款（人民币）；第二次付款，二幢楼结构封顶完成，支付到乙方完成工程量的约65%工程款（人民币）；第三次付款，待所有木工工作完成支付到乙方完成工程量的.约90%工程款（人民币），剩余工程款待工程竣工验收合格后一个月内全部付清。

十、控制措施：

1、坚决执行甲方有关安全质量和管理规定及规章制度。

2、对质量不合格者给予相应的罚款，并责令其返工。如乙方拒绝完成或不能按甲方指令要求完成，甲方即可安排其他单位完成，所发生的费用(另加20%的管理费) 从乙方工程款中扣回，责任由乙方负责。

3、对违章作业或不听质量安全员纠正和劝告造成事故的责任人给予严肃处理。

承包协议书优秀篇四

19xx年前后，为发展乡镇企业，县乡企委出台政策，凡在年度工作中表现突出的有关企业负责人由大集体工人转为全民合同制工人，在这种政策下，张桥镇先后有7名企业负责人转为全民合同制工人，分别是：庞兴胜、杨守峰、周井永、熊金成、金成元、蒋仕成、金玉稳等7人。

随着改革的深入和经济的转轨，19xx年张桥镇对全镇所有集体所有制企业进行改制，张桥镇一轮窑、二轮窑以土地租赁和收回部分固定资产残存价值对外一并发包，这样就打破原企业集体所有制性质，企业也失去了集体所有制性质。当时除金成元、蒋仕成、金玉稳三人参与轮窑厂承包外，庞兴胜、杨守峰、周井永、熊金成等4人未参与承包，离开窑厂至今。20xx年庞兴胜等7人先后购买了养老保险，并向有关部门提出要求补偿部分养老保险金的要求，镇政府接到有关情况反映后，根据有关政策，责成一轮窑、二轮窑给予处理。20xx年3月份，经研究，庞兴胜、周井永、杨守峰、熊金成四人的养老保险已得到妥善处理。现涉及到一轮窑的共有2人，分别是金成元、蒋仕成。为此，一轮窑与金成元、蒋仕成等2人为补偿一事进行磋商，双方达成以下协议。

一、义务承担

身份只能对县乡企局直属经济实体而言，只不过是实际的人被用在张桥镇企业，张桥镇轮窑厂对金成元等2人提出的有关要求也只能承担部分义务。

二、补偿金额

补偿金额包括工龄买断和养老保险两部分，考虑以上人员工作情况、所购养老保险实际金额等因素，具体补偿标准如下：金成元、蒋仕成分别为一万一千元，合计补偿二万二千元，全部由一轮窑承担。

三、其它事宜

此协议签订后，当事人自动与轮窑厂及其上级主管部门张桥镇政府解除劳动关系，养老保险其余部分（包括未缴部分）和其它任何费用均由以上当事人自己承担，与轮窑厂及其上级部门张桥镇政府无任何关系。

四、此协议自签订之日起生效。

五、此协议一式三份，当事人与轮窑厂、镇政府各执一份，各方应妥善保管。

二轮窑：

当事人：

20xx年11月22日

承包协议书优秀篇五

承包人（乙方）———————————————————————

双方本着“真诚合作，共同发展”的原则，经友好协商签订此协议

自 年 月 日起至 年 月 日，共 年。

江西省南昌市

（一） 甲方

1、 应承包协议规定，我方要对南昌市所有美的小家电产品进行售后服务，包括：技术检测、维修、零部件的更换。

2、应承包协议规定，我方将维修网点增至25个

3、新增加的店面按照对方的规定进行设计，装修

4、我方交给乙方150万的保证金

（二） 乙方

1、应承包协议规定，乙方对甲方的服务给予回报

1.1服务的产品在保修期内，每次的服务费为45元并以出厂价提供配件

1.2服务的产品在保修期外，甲方可以根据市场情况自行定价，乙方可以以出厂价提供备件并为此次维修提供服务费6元。

2、乙方为甲方提供为期三周的技术服务人员的培训

3、乙方支付甲方新设的维修网点的装修费用

4、协议期满后，只要客服满意度达到80%乙方必须与甲方续签

5、乙方为甲方提供价值八十万的原装配件

1。如果甲违约，乙方可以直接从保证金中扣除罚金

2。如果乙方将服务转包第二方或以任何借口试图不以出厂价提供原配件，乙方将有权提出赔偿（严重时可以索回保证金）

1、向黑白家电协议仲裁委员会申请仲裁

2、向南昌市法院起诉

协议正本一式两份，发甲方、乙方各执一份，副本一式一份，送仲裁委员会

法定代表人（盖章）———————————————————

法定代表人（盖章）————————————————————

鉴（公）证意见——————————————————————————

鉴（公）证机关（盖章）————————————————

签约日期 ：———————————年—————月————日

承包协议书优秀篇六

甲方(发包单位)

乙方(承包单位)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用原则，双方就建设工程承包事项协商一致，签订本承包合同，双方共同遵照执行。

一、 工程名称：

二、工程地点：

三、工程内容：土建部分，水电等

四、工程工期：

五、工程质量要求：合格

六、工程包工总约：万元左右。

七、工程承包方式及取费标准：包工包料，(多少钱每平方米)?还是按国家定额计算直接费加%25的管理费? 八、工程价款的拨付及结算方式：基础完工付总造价的15% 以后每层付总造价的10%，余下的10%工款程待工程验收合格后一次性凭税务发票付清。留下5%为工程 质保金三年后，没工程质量问题，一次性付给乙方。

九、本工程由乙方按工程施工的进度计划供应材料，其规格、型号等均由甲方核验，签证，方可使用。

十、考核验收：本合同甲方要求在四个方面对乙方进行考核后方可结算：

1、安全生产：乙方应加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全。

3、文明施工：加强施工现场管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工。

十一、甲方责任：

1、组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

2、组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

4、按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

十二、乙方责任：

1、按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。

2、按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，每月应按时完成甲方下达的月工期计划。

3、按合同约定按时足额支付各工种承包费用。

4、严格执行安全协议书中的规定，落实施工现场安全生产措施，做好各项基础工作。

(1)乙方应向甲方提供《企业法人营业执照》、《企业资质等级证书》等有效证件。

(2)乙方进入甲方施工区域的生产作业人员，应出具作业人员身份证件、特殊工种操作证件等有效证件。

6、乙方应加强对劳务作业人员的管理，自觉遵守各项管理规定。

十三、甲、乙双方在签订本合同时，必须同时签订下列合同附件。下列附件与本合同具有同等的法律效力。

2、治安、保卫、防火等协议书。

十四、甲、乙双方就材料、设备、工具物品、工艺等方面的事项，可另行约定。

十五、违约责任：

1、当发生下列情况之一时，甲方应承担违约责任：

(2)甲方不履行或不按合同约定履行义务时，应向乙方支付违约金 5 ‰的违约金，甲方尚应赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的乙方工作时间。

2、当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

(3)乙方不履行或不按合同约定履行义务时，应向甲方支付 元的违约金，乙方尚应赔偿应其违约给甲方造成的经济损失，延误的乙方工作时间不予顺延。

3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方在承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

十六、本工程甲方委派 同志为现场负责人，乙方委派 同志为现场负责人，共同负责履行本合同的各项约定。

十七、争议：

甲、乙双方在履行本合同时发生争议，可自行协商解决。如协商不成的，可向工程所在地法院提起诉讼。

十八、本合同自签定后即生效，至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。

十九、本合同未尽事宜，甲、乙双方可协商另订补充协议。本合同正本壹式叁份，双方各执壹份。

三 份，甲方执 二 份，乙方执 一 份。

甲方(合同章) 乙方：(合同章)

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

地址： 地址：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

帐号： 帐号：

年 月 日签

承包协议书优秀篇七

甲方： (以下称甲方)

乙方： 瓦工班(以下称乙方)

根据施工需要，甲方将中云中心幼儿园工程瓦工工程以包工不包料的方式分包给乙方进行施工，为便于班组施工作业的管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量，进度的控制及工程顺利进行。经双方共同协商订立如下合同条款，以供双方共同履行。

中云中心幼儿园工程

泰山路

施工图纸范围内四大分部的瓦工工程：1.基础，2.主体。包含基础清槽、内墙外墙砌筑、雨棚。

1、本工程采用包工不包料的方式承包施工(即包人工、质量、进度、安全、文明施工、材料节约，工完场清、垂直运输、工地周边100米内的水平运输，砼养护，砂浆搅拌、灰桶、施工用线、成品保护、扫把、施工使用电钻、切割机、切割片、铝合金尺等一切使用工具及其耗品)。

蓝图面积按每平方50元计算，基础部分按实际基础面积50%乘以50元计算 。本工程总造价人民币约 元(工程总造价以竣工结算为准)。

严格按图纸要求及施工员技术交底单施工，质量必须满足各分项工程检验批验收规范的规定，每一道工序需由监理或质检员检验合格后方可进行下道工序施工，如质量达不到要求所产生的返工，其一切费用包括材料费由乙方承担，严重者作退场处理。

乙方施工必须满足流水作业需要，按时完成项目部进度计划，且

不得因自身原因延误其它班组施工时间。

a：甲方责任：

1、提供有效施工图纸，会审记录及时发送工程联系单及设计变理通知文字资料作为施工依据。

2、提供主要轴线的控制基准线和标高引测。

3、负责向乙方作详细隐蔽物交底，技术规程指导及施工安全教育及解决图纸存在的问题。

4、提供机械负责垂直水平运输。

5、提供外脚手架及安全防护网。

6、负责现场施工质量的验评，并对不符合质量要求进行相应处罚。

7、提供施工用电及夜间施工照明灯具和工人现场临时住宿。

8、协调好其它工种尽量避免因配合不到位造成返工、返修。

9、按本合同约定进度支付工程款。

b：乙方责任：

1、施工前必须熟悉图纸，对工人进行安全、技术交底，所有工人必须是熟手，特殊工种操作必须持证上岗。遵守法规和甲方的施工各种规章管理制度条例。服从甲方施工管理人员指挥，不得以任何理由为难甲方管理人员。

2.、负责砼施工前的准备工作，砼臂架式道路清理，振动棒的检查和安装。

3、乙方在主体施工期间，按其职责及工作需要派1～2名熟练大工专门配合甲方测量员及木工工长做好测量放线工作。且现场配备瓦工人数必须满足甲方工期要求。

4、必须有一名专职管理质量、安全管理人员配合现场施工。

6、施工过程中，负责施工质量自查自检、编制施工日记，对已完工程进行复检，文明施工做好施工组织管理，每层每个流水段施工切实做到工完场清。

7、本工程乙方和第三方签订的任何协议、合同，属乙方自己责任与甲方无关，甲方不予认可。

6、甲方提供的大件施工工具、机械等，乙方在使用过程中要注意养护，操作不当和人为造成的损坏要赔偿，所发生的安全事故由乙方负责。

8、按图纸及工艺要求提前3天做好材料计划，报主管工长审批。材料进场时，协助甲方仓管员、主管工长收货，对材料的数量和质量负责。

9、施工过中乙方本班工人因自己原因或违章出现的一切安全事故(含第三者)均由乙方负责，甲方概不负责。

10、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按期完成本合同要求的工程量。凡因管理不善、管理失职所造成的一切损失和不良社会影响的一切事均由乙方负责承担，经二次指出而没改进的，甲方有权终止协议，余下的30%工程不做结算。

11、协调好流水作业相关班组的工作程序，不得故意刁难。

12、不得带家属儿童或闲杂人员进入现常

13、临时暂住申报及劳务调合配合同费用由乙方负责。注意作息时间安排，若因到外面闲逛发生的一切打斗及执法部门查抓“三无”人员等事均由乙方自负。

14、遵守项目部有关奖罚规章制度。

1、如有设计变更，技术更改，造成工程量增减，乙方必需以现场签证单的形式及时报项目组审核，审批盖章生效。

2、工期延期。因甲方不能及时提供场地、施工条件、图纸变更资料、材料，停水、停电因人力不可抗拒的自然灾害造成停工的，可办理工期签证。

1、必须服从甲方现场各项管理制度，进入工地需佩带工作卡，戴安全帽，不得穿拖鞋，宿舍健全安全、防火、防盗、卫生值班制度，违者将安甲方有关制度处罚，并从工程进度款中扣除。

2、砼工程质量必须合格，若出现蜂窝、麻面、空洞一处罚款100元，严重蜂窝、麻面、空洞罚款1000元。每次浇筑砼时控制溅出量，如有浪费按浪费量5倍罚款。

3、本工程的施工质量必须要达合格，如单项工程按付款方式分阶段进行评定，经甲方三级检查、评定，达到优良，则每平方单价在合格基础单价上再奖励5%。

4、乙方每个施工阶段均能按甲方要求按质、按量、按时完成，则每平方单价在合格基础单价上再奖励5%。

5、擅自更改或盲目施工造成的质量事故，乙方要赔偿由此引起

的人工、材料及施工工期等造成的经济损失，同时处以500元以上的罚款。

6、粉刷掉落的砂浆必须回收利用，如有浪费按浪费量5倍罚款。

7、工地内不得闹-事生非，不得中伤他人、打架，各项违法活动一经发现处500～20xx元罚款，情节严重者转送公安机关处理。

9、不得隐藏、携带甲方材料出场，发现一次按材料价值20倍罚款。

本协议未尽事宜，甲乙双方共同协商解决。本协议一式3份，甲方一份，乙方一份，公司存档一份，同具法律效力，双方自签字后生效，结帐后自动失效。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

年 月 日

承包协议书优秀篇八

乙方：

甲方将水库承包给乙方养殖，现双方协商如下：

一、乙方承包水库及水库坝下四亩水田。

二、承包期限为_____年(自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日止)。

三、水库每年承包费为整。

四、自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日水库的承包费由乙方在本合同生效后一次性交清，以后每年的承包费于每年的4月1日交清，坝下水田的承包费按年度结清。

五、甲方保证不得干涉乙方对水库的经营自主权。当乙方与水库四邻发生纠纷时，甲方有义务协助乙方妥善解决。在_____年当年水库不得干底。

六、乙方如需使用周围的空闲山地时，甲方协助无偿征用。

七、如遇天旱的前提下，甲方需放水时，应以引水洞口放不出水为止，以保持水库存水100亩为限。

八、经甲方同意、乙方可将水库转让给其他人承包。

九、未经协商，甲乙双方不得随意变更或终止本合同，如需变更或终止，须提前以书面形式通知对方。并征得对方的同意。

十、甲乙双方应遵守本合同，任何一方违约，须赔偿对方因此人而造成的经济损失。

十一、本合同未尽事项，须甲乙双方协商作为合同的附件，与本合同具有同等法律效力。

十二、因本合同发生争议，甲乙双方须协商解决，协商不成，任何一方可向上饶县人民法院提起诉讼。

十三、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

十四、本合同自甲乙双方签字后生效。

甲方： 乙方：

_____年_____月_____日

承包协议书优秀篇九

承包协议书优秀篇十

甲方：(以下称甲方)乙方：(以下称乙方)

根据国家有关法律、法规、省市有关政策，本着实事求是、真诚合作、互惠互利的原则，经双方协商同意，特签定如下承包合同。

1、甲方将金华市婺城区悦客宾馆的整体服务经营权及房屋使用权交乙方承包经营。乙方自主经营，独立核算，自负盈亏的运行模式。乙方独自承担经营过程中的债权债务和由此引发的经济、安全和法律责任。

2、承包期与房屋租赁期限一致，即自20xx年7月8日至20xx年7月8日，共计十年。承包费即房屋租赁费，不再另行收取其他费用。

3、乙方承包旅馆后，自主经营、自负盈亏;甲方不得干扰和参与经营。

4、乙方承包经营旅馆后，继续使用甲方店名和执照，乙方要合法经营、遵规守纪。如出现违规违法等问题，乙方要负全责。

5、乙方承包期间，不经甲方同意，不得私自转租、转让，对旅馆设施要保持原貌，不得改造扩建。否则要处一万元至三万元的罚款。乙方经营期间，对旅馆设施、物资的维护费用乙方自负。

6、甲方在乙方经营期间，要保持旅馆原貌及原有的正常经营所需的物资，不得随意撤换、搬走。旅馆设施及物资，在签定合同之日起三日内点清交接，承包期结束，乙方按照清单清点交还给甲方。如有丢失或损坏，要照价赔偿。

7、本合同自签定之日起即生效，不尽事宜双方协商解决。

甲方：乙方：

地址：地址：

日期：日期